建设工程设计合同范本？

建设工程设计合同范本建设单位(甲方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________设计单位(乙方)：____________________________地址：____________邮码____________树立单元(甲方)：____________________________地址：____________邮政编码____________电话____________法定代办人：____________职务____________安排单元(乙方)：____________________________地址：____________邮政编码____________电话____________法定代办人：____________职务____________为了精确负担，单干协调，共通实行树立项手段安排工作，按照________接受的安置工作书，经甲乙两边充溢计划，特签署本公约，再不共通按照。

第一条甲方委派乙方接受____________工程的安排名目，兴办安置表面积为________公亩，接受总入股为________万元，树立场所在________.第二条甲方的负担1.甲方应在________年____月____日往日，向乙方提交业经上司接受的安排工作书，工程选址汇报，以及材料(或过程接受的资源汇报)、燃料、水、电、输送等上面的和议文献和能满意发端安排诉求的勘测材料、过程科学研究博得的本领材料;

甲方在____年____月____日动工图安排前，应供给过程接受的发端安排文献和能满意动工图安排诉求的勘测材料、动工的前提，以及相关摆设的本领材料。

甲方对上述材料必需保护品质，不得随便变换。

2.准时处置各安排阶段的安排文献审查批准处事。

3.在工程动工前，甲方应构造相关动工单元，由乙方举行安排本领交底；

工程完毕后，甲方应报告乙方加入完毕验收!

4.在安排职员加入动工当场举行处事时，甲方应供给需要的处事前提，并在生存上给予简单，在安排和动工进程中因本领上的特出须要举行试制考查，所需十足用度以及为共同甲方到边疆的差川资均由甲方控制！

5.甲方必需保护乙方的安排文献，不得专断窜改，一经乙方承诺，甲方不得复制、反复运用或专断夸大树立范畴。

甲方有负担养护乙方的安排版权，不得让渡给第三方反复运用!

第三条乙方的负担1.乙方必需在________年____月____日往日，向甲方托付发端安排文献!

在________年____月____日往日，向甲方托付本领安排文献。

在________年____月____日往日，向甲方托付动工图安排文献！

个中，发端安排文献一式____份，本领安排文一式__份，动工图安排文献一式____分，甲方如另需填补文献份数和须要模子，另行收款。

________年____月____日往日，乙方必需向甲方提交结束一切安排文献(囊括概估算文献、资料摆设清单)。

(巨型兴办安置工程，甲乙两边可视简直情景分阶段举行安排，在完备安排前提时，两边签署阶段安排公约，简直规则甲方应提交各阶段安排材料的称呼和日子，乙方托付安排文献的日子，动作本公约的附属类小部件，详见附属类小部件(2)；

2.乙方必需按照接受的安排工作书或上一阶段安排的接受文献，以及相关安排本领和议文献、安排规范、本领典型、回程、员额等提出勘测本领要乞降举行安排，提交适合品质的安排文献。

3.发端安排经上司主管部分查看后，在原定工作书范畴内的需要窜改，乙方应控制接受。

4.安排单元对所接受安排工作的树立名目应共同动工，举行动工前本领交底，处置动工中的相关安排题目，控制安排变换和窜改估算，加入湮没工程验收和工程完毕验收?

第四条安排的窜改和遏止1.甲方因故诉求窜改工程的安排，经乙方承诺后，除安排文献托付功夫另定外，甲方应按乙方本质窝工窜改工日，每工日按________元增付安排费(或按安排阶段中窝工的处事量百分比计划)；

2.原定工作书如有宏大变换而重作或窜改安排时，须具备安排审查批准构造或安排工作书接受构造的看法书，经两边计划，另订公约。

仍旧举行了的安排用度的付出，按前条方法计划！

3.甲方因故诉求半途遏止安排时，应准时用书面报告乙方，已付安排费不退，并按该阶段的本质耗工日，增付和结清安排费，同声中断公约联系。

第六条安排费的数目和托付方法本安排公约奏效后____天内，甲方应向乙方托付十分于安排费的20%的定金，安排公约实行后，定金抵作安排费;

乙目标甲方提交发端安排计划后____天内，甲方应向乙方付出____%的安排费。

乙目标甲方提交动工图文献后____天内，甲方应向乙方结清十足安排费(安排周期较长的巨型工程名目，动工图阶段的安排费，可按单项工程安排实行后辨别拨付)？

第六条赞美与失约负担1.在有理的工程入股遏制数内，因为乙方沿用进步本领或有理倡导而俭朴了工程入股，应从俭朴入股额中索取____%赞美乙方。

2.因为甲方不许准时、精确供给相关安排材料，以致乙方没辙举行安排或形成安排窝工，乙方除可将安排文献托付日子顺延外，还应由甲方按乙方本质丢失工日，以每天________元计划增付安排费!

3.甲方不依照公约规则的功夫向乙方付出定金和安排费，应按照钱庄对于改期付款的规则，向乙方偿付失约金。

4.因为乙方的因为，耽搁安排文献的托付功夫，每耽搁____天，乙方应向甲方偿付十分于安排费的____%的失约金(甲方可在安排费中扣除)！

5.因乙方安排品质卑劣惹起窝工，应由乙方连接完备安排工作，并视形成的丢失滥用巨细减收或免收安排费!

对于因乙方安排缺点形成工程宏大品质事变者，乙方除免接收丢失局部的安排费外，还草率与直接收丢失局部安排费十分的补偿金。

第七条其余商定_____________________________________________________________本公约自________年____月____日两边签名后奏效，十足安排工作实行后作废;

本合如有未尽事件，需经两边共通计划作出弥补规则。

弥补协议与本公约具备一致功效，但不得与本公约实质冲突？

在公约实行中如爆发纠葛，两边应准时计划处置。

计划不可时，两边属于同一部分的，由上司主管部分融合;

融合不可，可采用：(1)向评断组织请求评断，(2)径直向群众人民法院告状；

本公约本来一式二份，甲乙两边各执一份。

公约复本一式____份，送____、____、____……等单元各保存一份。

树立单元(甲方)：________________________代办人：____________________________________年____月____日安排单元(乙方)：________________________代办人：____________________________________年____月____日工程设计合同范本最新版（1）建设单位：____________________设计单位：____________________根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守!

一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。

二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;

工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件？

3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改?

未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围？

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用!

三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件。

其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。

2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限?

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收！

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元!

五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

2.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费?

对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

六、其它本合同自______年______月______日双方签章后生效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理！

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份？

建设单位（甲方）___________设计单位（乙方）_______________年______月______日工程设计合同范本最新版（2）发包人：_______________________设计人：_______________________发包人委托设计人承担_____________工程设计，工程地点为_____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行！

第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》？

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件；

2.2发包人提交的基础资料?

2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________;

第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书。

3.2中标函（文件）;

3.3发包人要求及委托书；

3.4投标书？

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）___________________？

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间___________________。

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间___________________。

第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。

收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费！

工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整；

第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计________________万元！

之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款！

8.3双方委托银行代付代收有关费用;

第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责;

发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间；

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费!

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。

已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的`一半支付。

超过一半时，按该阶段设计费的全部支付!

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志!

未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延！

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延；

逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人；

发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费？

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费?

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备?

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决！

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复萤办公等费用）!

9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）?

并对提交的设计文件的质量负责！

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充；

由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的xx%。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二？

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金！

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；

在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目;

如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决；

也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁！

双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉！

第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同?

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止;

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

发包人需要设计人配合建筑材料。

设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加!

出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付；

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用；

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份!

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。

双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证;

双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力!

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力?

发包人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）砖所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：（盖章）备案号：备案日期：（盖章）法定代表人：（签字）项目经理：（签字）砖所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：（盖章）经办人：鉴证日期：工程设计合同范本最新版（3）甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了村庄整洁，甲方经研究决定进行河道疏浚。

现根据最低标中标和同等价情况下，优先本村村民的原则，通过公开招标的形式，确定上述工程由乙方中标施工。

为使该工程能按时、保质顺利完成，现经甲、乙方双方协商，同意订立以下施工合同，以此遵照执行;

一、工程名称：______河道疏浚工程。

计划疏浚长度米！

二、工程施工工期：自年月日~年月日，历时个历日。

三、工程施工经费结算的方法：1.工程经费的单价按中标价元/方结算，为综合单价承包！

2.工程量按竣工验收实测的土方量结算?

工程的筑坝、开坝、土方围堰费、清障费、排水费及堰体施工期维护费均列入土方单价;

3.甲方负责施工中得调节，把好质量关，掌握竣工验收中第一手资料?

合同签订后，乙方对整个工程的费用进行垫资，待工程全部结束后凭甲方验收单合格后方可结账(凭支塘税务所土方发票)；

四、工程施工要求及验收方法：1.工程采用两栖式挖掘机施工的必须干河，绝不能带水夹浆进行施工，确保工程质量？

工程采用水力冲泥疏浚，尽量减少工作坝，乙方应按照甲方规定的河底宽度、坡比等疏浚标准质量要求进行施工，将土方排至制定的排泥点，并做好排泥场的围堰及排水沟的开挖工作，避免泥水淹积农田！

塌坝所造成的损失均由乙方负全部经济责任。

2.乙方应按照甲方要求将河道内的淤积土方全部清理。

清理过程中的垃圾杂物应按村要求堆放到指定位置，驳岸边垃圾、杂草、杂树都要清理;

放水后驳岸边保持30cm水层，无垃圾。

河道内有沉船负责打捞？

工程结束告知有关单位，经初步验收后才可开坝防水，否则乙方应负责任。

3.土方工程量的计算按建管所、水利站竣工验收实测断面土方计取上报，最终以市局验收竣工土方为结算工程量!

4.乙方在施工过程中要切实做好工地施工安全。

杜绝和防范机电事故发生。

排泥管道线路的定向应尽量避免与村级交通的矛盾，管线与交通道路交叉处应做夜光警示标志和减速保护设置，确保交通安全。

5.乙方应做好工地现场的文明施工，注意环境卫生？

五、以上工程一旦确认，不得反悔，如违反责任自负?

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方单位(盖章)乙方单位(盖章)甲方代表：乙方代表：时间：工程设计合同范本最新版（4）甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的____________________工程施工！

为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限一、工程名称：____________________建设工程二、工程地点：________________________________________三、承包范围：________________________________________四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调六、质量等级：达到优良标准第二条工程承包方式一、工程承包方式为包工包料;

第三条工程方案设计及变更一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工!

二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方。

若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可!

第四条工程期限一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算!

二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。

1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行!

2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。

3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行!

4.不可抗力因素而延误工期;

第五条工程造价及付款方式、时间一、合同价款：本合同工程总价定为人民币______元，即____________元整;

二、付款方式、时间：1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的______%，即______元（人民币大写：____________元整）；

2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的______%：即______元（人民币大写：____________元整）。

第六条工程验收一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统；

否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任；

二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。

三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方!

第七条甲乙双方的责任一、甲方责任：1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。

2、提前两天书面通知乙方开工时间?

3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜;

4、协助解决施工现场用水用电;

乙方自备用水用电设备；

二、乙方责任：1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事；

2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。

3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范!

4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫；

若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护？

若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿;

6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利！

7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。

8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期!

9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统前，材料及成品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更换！

10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失；

第八条违约责任一、如乙方延期交付工程，则每延迟一日，应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。

二、如甲方延期付款，则每延迟一日，应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金！

三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通不过，复验测试费用由乙方承担。

若工程二次验收不合格，该工程视为不合格工程？

乙方应承担工程所发生的所有费用，并按工程总价的______%向甲方支付违约金。

四、甲乙双方应互负保密义务，任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料透露给第三方;

任何一方泄密，违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔偿非违约方因此所遭受之损失。

五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金，并赔偿非违约方全部损失?

第九条其它事项一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。

在争议解决过程中，合同中非争议部分仍应继续履行;

二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。

由双方商定终止或继续执行合同。

三、自工程验收合格之日起一年内，除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外，其余均由乙方在1-2日内免费维修，维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。

四、有关合同的其它未及事项，双方应通过友好协商解决;

如双方同意，可就商定内容签订补充协议，与主合同具有同等法律效力！

五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效?

六、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份;

甲方：____________________乙方：____________________签订日期：______年______月______日！